+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор субподряда на слаботочку образец рк

Предмет Договора. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке. Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. Подрядчик обязуется выполнить из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе своевременно восполнять недостающие материалы и оборудование, принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6.2. Права и обязанности сторон по договору подряда

Договор на слаботочные работы

Предмет Договора. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке. Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

Подрядчик обязуется выполнить из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе своевременно восполнять недостающие материалы и оборудование, принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Договора и проектно-сметной документацией.

Стоимость работ и порядок расчетов. Стоимость работ по Договору является твердой. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. По обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, Подрядчик должен в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним необходимость их выполнения.

В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия выполнения. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:. Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки всех работ по Договору в соответствии с п. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов сдачи-приемки всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов.

Заказчик в течение 5 Пяти рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, как отдельных этапов, так и всего комплекса работ в целом является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Обязательства Подрядчика. Расходы Подрядчика по оплате счетов согласующих организаций не включены в стоимость работ, указанную в п. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам на основании предоставленных Подрядчиком финансовых документов с приложением копий первичных документов, оплату по которым осуществил Подрядчик.

Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях комиссиях , проводимых Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора.

Заказчик обязан за 2 два дня уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика. После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик ыполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, непредоставление материала или оборудования, а также необеспечение доступа к помещению препятствует исполнению договора Подрядчиком.

Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. Права и обязательства Заказчика. Представитель Заказчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях комиссиях , проводимых Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора. Заказчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов и с помощью своего оборудования. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение двух дней после заключения настоящего договора.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. Все поставляемые материалы и оборудование должны передаваться представителю подрядчика заказчика по ведомости Приложение 6 к настоящему Договору.

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ. Заказчик обеспечивает охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания акта в соответствии с п. Заказчик осуществляет присоединение необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

В случае выявления нарушений в процессе строительства Заказчик оплачивает за свой счет все штрафы, налагаемые контролирующими организациями. Производство работ. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих уполномоченных представителей на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора.

До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий и порядка их оповещения.

Качество работ:. Изменения в объеме работ:. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации. Расчеты и платежи. Все остальные расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных представителями обеих Сторон, в течение десяти банковских дней, после подписания указанных форм КС-2 и КС-3 и предъявления Субподрядчиком счета.

Выплаченный Подрядчику аванс погашается при ежемесячных расчётах пропорционально стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке или Акта сверки выполненных и оплаченных работ.

В случае наступления обстоятельств, оговоренных в п. Подрядчик гарантирует:. Гарантийный период на все выполненные работы составляет двенадцать месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с п.

Ответственность Сторон. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Обстоятельства непреодолимой силы форс - мажор. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 десяти дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере виде обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 десяти дней с момента прекращения их действия. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 Трех месяцев, то Стороны проводят переговоры для выработки совместного решения. Если в течение 15 Пятнадцати рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны.

Порядок изменения и расторжения Договора. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

Требования п. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 12 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Прочие условия. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по почтой по указанным в статье 15 Договора адресам Сторон.

Москвы или в Арбитражном суде Московской области. Выбор суда из перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с ответчиком. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:. В целях надлежащего оформления исполнения договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика.

Срок действия договора. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:. Сторона, решившая отказаться от исполнения настоящего Договора, должна направить письменное уведомление о намерении отказаться от исполнения настоящего Договора другой Стороне с указанием причин и даты расторжения Договора не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня отказа от исполнения настоящего Договора.

С момента получения указанного уведомления Договор считается расторгнутым. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в п. Если стоимость выполненных работ меньше суммы оплаченной Подрядчику с учетом выплаченного аванса , Подрядчик возвращает Заказчику неотработанный аванс.

Реквизиты и подписи сторон:. Расчетный счет. Контроль загазованности стоянки. Наименование работ. Номер ед. Цена, руб. Стоимость, руб.

Расторжение договора подряда со стороны подрядчика

Локальная компьютерная сеть - заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих множительных устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы. Структурированная кабельная система - это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий далее - СКС. СКС состоит из компьютерной сети, телефонной сети, систем мониторинга.

Договор строительного подряда № ___ г. действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

Договор монтаж слаботочных систем иждивением заказчика

Порядок оформления заказа на слаботочные работы. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право использовать схему коммутации и дополнительную консультационную информацию лишь в целях, определяемых настоящим Договором. Заказчик вправе производить расчет с Исполнителем как самостоятельно, так и через своих надлежаще уполномоченных лиц по правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ. Передать Заказчику оборудование пригодное к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. Произвести замену слаботочного оборудования ненадлежащего качества в порядке и в сроки, предусмотренные ст. Согласовать время и адрес проведения работ. Предоставить Заказчику по его запросу необходимую информацию о порядке и ходе выполнения работ. Выполнить работы по Договору в срок не позднее 30 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Описание документа. Договор на демонтаж оборудования относится к соглашению о подряде, в рамках которого одна сторона подрядчик обязуется выполнить работу по заданию второй стороны заказчика. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно принять и оплатить работу п. Если вознаграждение подрядчика превышает 10 тысяч рублей или одной из сторон сделки выступает юридическое лицо, соглашение следует заключать в письменной форме п.

Пройдите регистрацию и читайте материал бесплатно. Регистрация меньше минуты.

Договор субподряда

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 32 ГК РК. Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. Предмет договора 1. В рамках настоящего договора Субподрядчик по поручению Генерального подрядчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической и сметной документации, необходимой для [указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта], а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Корреспонденты на фрагмент Посмотреть закладки Добавить комментарий 1.

Договор субподряда на слаботочку образец рк

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Подпишитесь на год за руб. Активировать демодоступ. Их выбор зависит от того, что именно стало причиной расторжения договора: виновные действия заказчика, воля обеих сторон или существенное изменение обстоятельств. Кроме того, прекращение правоотношений по договору подряда может быть вызвано признанием его незаключенным.

Образец документа: Договор на выполнение работ по монтажу и наладке Постановлением Госстандарта РФ от N ст), ГОСТ Р.

Договор монтажа демонтажа оборудования

Скачать файлы документа Бланк и заполненный образец. Файлы в. DOC: Бланк договора субподряда Образец договора субподряда.

Договор подряда на установку вентиляции составляется в простой письменной форме и фиксирует основные условия сделки. В соглашении следует указать, какую именно работу должен выполнить подрядчик, в какой срок и за какое вознаграждение. Кроме того, в договоре стоит прописать ответственность сторон за неисполнение обязательств, возможность субподряда, гарантийный срок и порядок разрешения споров. Грамотно составленный договор позволит организовать эффективное сотрудничество и защитить свои интересы.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Никодим

    Без согласия или письменной расписки это разные вещи. . не несите хуйню. шантаж был и раньше ровно как и заявления об изнасиловании. ничего не поменялось.

  2. Трифон

    Лайк поставил, но кредиты не брал и не собираюсь.

  3. Людмила

    Как я могу продавать электричество государству

  4. Альбина

    Было дело, чинуши озвучили 20000уе, после давления на кассиров цена упала до 3000. Но мне очень повезло, купил соседний участок)))